Договор на ремонтные работы автомобиля

Договор на ремонт автомобиля

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм. Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы.

В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.

Во втором — условия выполнения данного документа. В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

  • передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
  • какая из сторон приобретает все расходные материалы;
  • определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

  • срок исполнения для подрядчика;
  • требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
  • своевременная оплата заказчиком данных работ;
  • осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.

Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Договор на ремонт автомобиля

Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки. Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом?

Договор – обязательный атрибут любого ремонта

Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт. На практике таким документом может выступить заказ-наряд или любой другая официальная бумага, где содержится вся необходимая информация. Наиболее полно она будет представлена в Договоре между владельцем ТС и СТО.

Договор ремонта автомобиля, образец которого можно скачать на нашем сайте, затронет все аспекты непосредственно самого ремонта:

  • данные владельца транспортного средства (Ф.И.О., адрес проживания, контакты)
  • данные транспортного средства (его марка, маркировка агрегатов и т.д.)
  • виды работ (перечень необходимых ремонтных мероприятий)
  • сроки работ (время приёма заказа и дату сдачи работ)
  • порядок оплаты

Обязательным приложением к такому Договору станет список подлежащих замене запасных частей и расходников (масла, технические жидкости) с указанием их стоимости. При сдаче техники в СТО обязательным станет и составление Акта приема-передачи, где следует указать комплектность и имеющиеся повреждения.

Таким образом, чтобы защитить себя от любых форс-мажоров и быть уверенным в грамотном юридическом оформлении сделки, клиенту СТО необходимо получить на руки Договор (с подписью уполномоченного сотрудника и печатью СТО) и Акт. В ряде случаев вместо Договора клиенту сервисной станции может выдаваться заказ-наряд или обычная квитанция.

Ремонт — услуга или работа?

Договор ремонта автомобиля может составляться по-разному: быть договором подряда или возмездного оказания услуг. В разных случаях применяются особые договорные конструкции, которые часто играют определяющую роль при рассмотрении претензий относительно исполнения этих договоров арбитражными судами.

К примеру, прописав в Договоре подряда недопустимость одностороннего отказа исполнителя работ исполнять указанные условия, соответствующего права заказчик лишается. При составлении же договора возмездного оказания услуг данное условие может быть расценено судом как ничтожное, т.е. заказчик сможет без каких-либо последствий отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

В любом случае заключение официального документа на ремонт авто станет лучшим способом избежать любых взаимных претензий. Договор защитит интересы клиента СТО, позволит получить гарантийные обязательства.

Договор на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и продаже запасных частей

Заключение официального договора на обслуживание и ремонт автомобилей на сервисной станции Технического центра «Восток» для наших клиентов — это самый эффективный способ оптимизировать затраты, уверенность в сроках ремонта и надежность официального дилера.

Три простых шага для заключения договора:

1. Скачать, ознакомиться и заполнить

2. Скачать и заполнить

3. С подготовленным пакетом документов обратиться в клиентскую службу отдела сервиса.

Благодарим Вас за оказанное доверие и сотрудничество!

Наш центр открыт для Вас ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00.

Договор на ремонт автомобиля

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на ремонт автомобиля (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Договор на ремонт автомобиля

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на ремонт автомобиля

Формы документов: Договор на ремонт автомобиля

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Договор ремонта и обслуживания автомобиля

Договор ремонта и обслуживания автомобиля является типовым хозяйственным контрактом подряда, подписанный между заказчиком и исполнителем работ. Здесь важно помнить, что оказание услуг автосервисом по восстановлению работоспособности транспортных средств находится в поле действия Закона «По защите прав потребителей».

Стандартный договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей заключается между сторонами по определенному порядку. Процедура оформления состоит из таких шагов:

  1. Договор составляется в конфигурации одного документа, подписывается сторонами и подтверждается печатями.
  2. Проект контракта имеют право готовить обе стороны. Для ознакомления проектируемое соглашение предоставляется другому участнику.
  3. Когда пункты проекта соглашения подходят, то оформляется документ по согласованным условиям и отправляется второй экземпляр второй стороне для подписи и скрепления печатью.
  4. При несогласии с некоторыми пунктами, включенными в контракт на ремонт автомобилей, участник, получивший проект, должен отобразить свои соображения в протоколе разногласий. В двадцатидневный период времени отправить его подписанный в двух экземплярах вместе с экземплярами соглашения.
  5. Участник, получивший протокол разногласий, обязан на протяжении двадцати дней рассмотреть документ, и принять меры по решению спорных пунктов или включить в договор указанные в протоколе пункты. Если некоторые вопросы остаются не согласованными, то для урегулирования можно обращаться в судебный орган, если на такое действие существует согласие от другой стороны.
  6. Если участники договора достигли согласия в спорных моментах, то оформляется протокол согласования разногласий, подписывается и подтверждается печатями. После этого можно утверждать контракт.

В ситуации, когда разногласия остались неурегулированными, договор на оказание услуг по ремонту автомобиля считается не состоявшимся.

Для утверждения данного контракта требуется согласовать каждый пункт документа. В ходе его подписания, участники обязаны поставить прозрачные условия, отображающие намерения и интересы сторон, а также оформить его в правовом поле по действующим нормам закона.

Важность наличия контракта в процессе ремонта транспортных средств

Чтобы в процессе ремонта авто можно было защитить права, и в случае необходимости предъявить претензии к работникам СТО, необходимо на руках иметь договор на услуги по ремонту автомобиля.

На практике применяют и другие формы документов. Это заказ – наряд, где отображается требуемая информация, или другая официальная бумага. Но более подробно указываются условия отношений между владельцем автомобиля и собственником сервиса в договоре подряда на проведение ремонтных работ.

В данном документе размещаются такие данные:

  • полная информация о владельце транспортного средства (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактные сведения);
  • сведения об автомобиле (марка, модель, номерные обозначения);
  • перечень необходимых ремонтных действий, например, ремонт бампера или ремонт замка багажника;
  • сроки выполнения ремонта узлов автомобиля (указывается дата поступления транспортного средства в ремонт и время возвращения его собственника);
  • порядок и форма передачи денежных средств исполнителю.

Стоит отметить, что типовой договор на ремонт автомобиля несложно найти и в интернете. Приложением к нему будет перечень запасных частей, подлежащих смене и список расходного материала в виде масел и технологических жидкостей.

При направлении авто в сервисный центр требуется оформить акт приема – передачи, где расписываются неисправности и указывается комплектность.

Отличия работы от услуги по ремонту транспортных средств

Проведение ремонта автомобилей может проводиться двумя путями. Первый – это по договору подряда, а второй – по возмездному предоставлению услуг. Такие варианты договоренностей состоят из отличающихся конструктивных особенностей, играющих основную функцию в ходе рассмотрения претензий к исполнителю в судебной инстанции.

Например, если договор кузовного ремонта автомобиля содержит условие недопустимости отказа работников СТО от выполнения работ в одностороннем порядке, то и собственник транспортного средства такого права не имеет. В случае когда договор на выполнение ремонта автомобиля заключается в виде предоставления возмездной услуги, то владелец авто может отказаться от выполнения условий в одностороннем порядке без каких-либо штрафных санкций. И суд будет всегда на его стороне.

Как выбрать видеорегистратор для автомобиля? Читайте здесь. Какой лучше купить антирадар? Полезная информация в этой статье.

В любом случае задокументированная договоренность на ремонт транспортного средства значительно упростит задачу при предъявлении возникших претензий. Наличие такого официального документа защитит интересы заказчика и возложит на исполнителя ответственность за гарантийные обязательства.

Кроме этого, договор способствует приобретению на станции технического обслуживания запасных частей к авто соответствующего качества. Заказчику не потребуется самостоятельно тратить время на их поиск, рискуя купить детали, изготовленные сомнительными производителями.

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

ДОГОВОР N ___ на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля

г. ________________ «___»_______ ___ г.

______________________________________, в лице ________________________, действующ___ на основании ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _____________________________________, в лице _____________, действующ___ на основании ____________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту — «автомобиль»):

Марка ___________________, модель _________________________;

государственный номерной знак ______________________________;

номера основных агрегатов: _________________________________;

цена автомобиля на момент заключения Договора_______________;

1.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии, в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации.

1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).

При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.

1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.

Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем Заказчика и Подрядчика.

При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.

2.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется в месте нахождения Подрядчика с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запасные части и расходные материалы.

2.3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.

2.4. Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 2 к настоящему Договору, и указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.

2.5. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

2.6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные заказом-нарядом.

2.7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами заказа-наряда (п. п. 1.5, 2.4 настоящего Договора).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля и с соблюдением сроков, установленных заказом-нарядом.

3.1.2. Не позднее ___ (_________) календарных дней после подписания Сторонами заказа-наряда приступить к выполнению соответствующих работ.

3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.

3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ.

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.

3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.

3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Подрядчика.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.3. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать их оплаты Заказчиком согласно выставленным финансовым документам за выполненные ими работы.

3.3. В случае обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей и/или материалов, предоставленных Заказчиком в соответствии с п. 2.1, 2.2 настоящего Договора, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ или создают невозможность их завершения в срок, Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в подп. 3.4.4 настоящего Договора, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.

3.4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Подрядчиком за выполняемые им работы, а также работы, выполняемые третьими лицами в случае, предусмотренном подп. 3.2.3 настоящего Договора.

3.4.4. В течение ____________ дней с момента получения уведомления от Подрядчика, направленного в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, дать соответствующее указание Подрядчику о порядке дальнейших действий.

3.5 Заказчик имеет право:

3.5.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобиля.

3.5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.

3.5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

3.5.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом — назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику или его представителю после полной оплаты выполненных работ при предъявлении заказа-наряда, а для представителя Заказчика — также доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.2. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.

4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту выполненных работ, подписываемому Сторонами.

Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять результат выполненных работ.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть описаны в акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.

4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.

4.6. Подрядчик обязан выдать Заказчику справки-счета на вновь установленные на автомобиль номерные агрегаты, представить Заказчику отчет о расходовании оплаченных им запасных частей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и детали.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля (запасных частей и материалов) Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и в __-дневный срок передать безвозмездно в собственность Заказчику автомобиль (запасные части и материалы) аналогичного качества либо возместить в __-кратном размере стоимость утраченного (поврежденного) автомобиля (запасных частей и материалов), а также расходы, понесенные Заказчиком.

5.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошла вследствие неисполнения Заказчиком подп. 3.4.1 настоящего Договора.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин Подрядчик обязан по своей инициативе или по требованию Заказчика направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.

Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон — Подрядчик и Заказчик поровну.

5.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.5.4 настоящего Договора).

5.5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (п. 5.4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, — в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в акте выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).

5.7. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

5.8. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере _________ (________________________) рублей за каждый день нарушения срока.

5.9. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _________ (______________________) рублей за каждый день просрочки.

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Цена работ устанавливается Сторонами в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Договору и указывается в заказе-наряде.

6.2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в разделе 10 настоящего Договора.

6.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде __________________________________.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___»___________ ____ г.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

9.4. Обмен информацией, сообщениями, документами производится путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

Типовой договор

Радуем женщин не только 8 марта!

Каждый понедельник и вторник всем красавицам, посетившим наш Автосервис, скидка на работы — 10%!

Мужские дни в Амити-Моторс!

ДОГОВОР

на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

г. Санкт-Петербург «__» ________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АМИТИ-КАРСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Бытка Виталия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, в лице генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, также далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика в течение срока действия настоящего Договора производить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, принадлежащих Заказчику (указанных в Приложении №1 к настоящему Договору) (в дальнейшем «Автомобили»), а также реализовывать Заказчику запасные части, расходные и иные материалы к Автомобилям (в дальнейшем — «Сервисные Товары»).

1.2.Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора.

1.3.Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Для целей настоящего Договора Сторонами используются следующие основные термины и определения:

Автомобили — указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору автотранспортные средства, принадлежащие Заказчику.

Сервисные Товары — запасные части, расходные и смазочные материалы, чехлы и кожухи, радио, стереомагнитолы, беспроводная аппаратура, кондиционеры, камеры, покрышки и любые иные товары, необходимые в ходе эксплуатации автотранспортных средств.

Сервисные Услуги — услуги Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту принадлежащих Заказчику Автомобилей. В состав Сервисных Услуг включаются услуги по диагностике, замене расходных и смазочных материалов, установке дополнительного оборудования, а также все виды ремонта, кузовные и покрасочные работы и т.п.

Территория Исполнителя — согласованный Сторонами один или несколько из сервисных центров Исполнителя, оборудованных для оказания необходимых Сервисных Услуг, на котором предоставляются Заказчику Сервисные Услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Согласовывать стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров любыми средствами связи (факсимильная, телефонная связь, электронная почта).

3.1.2. Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ. Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди.

3.1.3. Обеспечить лицо, ответственное за исполнение обязанностей по настоящему Договору доверенностью, дающей право на сдачу и приемку автомобилей, подписание документов, покупку сервисных товаров, получение счетов, актов и иных документов.

Заранее предоставить список ответственных лиц, заверенных печатью Заказчика (Приложение № 3).

3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила дорожного движения на Территории Исполнителя.

3.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления от Исполнителя о выполнении работ принять работы по качеству, забрать Автомобиль и подписать заказ-наряд.

3.1.6. В случае обнаружения недостатков в произведенных работах, поставленных Товарах, незамедлительно известить о них Исполнителя.

3.1.7. Своевременно производить платежи по настоящему Договору.

3.1.8. В течение трех дней с момента приемки автомобиля уполномоченным представителем, направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего Договора.

3.2.2. Предоставлять письменную заявку (Приложение №2) в установленной Исполнителем форме для получения необходимых Сервисных Услуг либо приобретения необходимых Сервисных Товаров. В письменной заявке Заказчик должен указывать наименование модели Автомобиля, его государственный номер, номер кузова и шасси (VIN), предполагаемый объем Сервисных услуг, а также иные сведения, указанные представителем Исполнителя.

3.2.3. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Принять заявку Заказчика и согласовать дату и время начала работ, при этом время ожидания приема автомобиля Заказчика на сервисное обслуживание не должно превышать трех дней с момента подачи заявки.

3.3.2. Принять автомобиль Заказчика по акту, подписать предварительный заказ-наряд на проведение ремонтных работ.

3.3.3. Согласовать с Заказчиком срок выполнения работ и поставки сервисных товаров, при этом срок выполнения работ и поставки Сервисных Товаров не должен превышать тридцати дней. Срок выполнения работ указывается в предварительном заказ-наряде, либо посредством письменного или телефонного обращения.

3.3.4. Информировать Заказчика о наличии Сервисных Товаров, интересующих Заказчика.

3.3.5. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка и правилами дорожного движения на Территории Исполнителя.

3.3.6. Нести ответственность за сохранность Автомобилей Заказчика, находящихся у Исполнителя.

3.3.7. В случае обнаружения дефекта Автомобиля, влияющего на его безопасную эксплуатацию, уведомить о таком дефекте Заказчика посредством телефонного обращения и, при его согласии, устранить этот дефект за счет Заказчика.

3.3.8. Своевременно информировать Заказчика о выполнении работ.

3.3.9. По окончании работ передать автомобиль представителю Заказчика, подписать заказ-наряд. При передаче автомобиля передать так же оригинал счета и акт выполненных работ.

3.3.10. Исполнитель обеспечивает вывоз и размещение отходов, образующихся в результате технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств Заказчика, производит учет данных отходов в общем реестре отходов Исполнителя, своевременно производит платежи по данным отходам в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.»

3.4.Исполнитель вправе:

3.4.1. Отступать от согласованного перечня работ, а также приостановить работы, если в процессе их проведения обнаружится скрытый дефект, не устранение которого затрудняет или делает невозможным продолжение работ, а также может повлиять на качество производимых работ. В случае выявления скрытого дефекта Исполнитель незамедлительно извещает о таком дефекте Заказчика.

В случае неполучения согласия Заказчика на устранение дефекта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления, Исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего проведения работ, а Заказчик обязан оплатить весь объем произведенных к моменту выявления дефекта работ.

3.4.2. Отсрочить оказание услуг Заказчику в случае отсутствия в наличии Сервисных Товаров, необходимых для оказания Сервисных Услуг, на срок, требующийся для получения указанных Сервисных Товаров.

3.4.3. В одностороннем порядке изменять цены на работы и услуги, предоставляемые Исполнителем, с предварительным уведомлением Заказчика о таком изменении в ценах не менее чем за 15 (пятнадцать) дней.

3.4.4. Производить работу с использованием запасных частей и материалов Заказчика.

3.4.5. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, при этом ответственность перед Заказчиком несет Исполнитель.

3.4.6. Не принимать заявку при наличии у Заказчика задолженности по настоящему договору.

4. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Гарантия на приобретенные и установленные на станции технического обслуживания Исполнителя запасные части иностранного производства составляет 2 (два) месяца, на запасные части отечественного производства — 14 (четырнадцать) дней с момента их установки, подтвержденных актом выполненных работ.

Гарантия на Сервисные услуги для автомобилей иностранного производства составляет 2 (два) месяца, для автомобилей отечественного производства — 14 (четырнадцать) дней с момента проведения работ, подтвержденных актом выполненных работ.

4.2. Исполнитель в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором гарантирует качество предоставленных материалов и выполненных работ.

4.3. В случае выявления недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором, Исполнитель безвозмездно устраняет данные недостатки. Срок устранения недостатков устанавливаются в каждом случае отдельно, но не может превышать 90 дней.

4.4. Исполнитель не отвечает за качество запасных частей и материалов, предоставленных Заказчиком, и освобождается от ответственности за их полную или частичную утрату (Повреждение) после произведенных работ. Гарантия на работу с использованием предоставленных Заказчиком запасных частей и материалов не предоставляется.

4.5. Гарантия на сервисные работы и сервисные товары предоставляется только при наличии подписанного Акта выполненных работ, заверенного подписью и печатью Заказчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Выполненные Работы оплачиваются Заказчиком по ценам Исполнителя на запчасти и стоимости рабочего времени, установленного Исполнителем для каждой технологической операции по видам выполняемых работ. Стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров устанавливается в рублях. Стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров Исполнителя по ремонту и техническому обслуживанию не облагается НДС, согласно главы 26.3 части II Налогового кодекса РФ.

5.2. Стоимость Сервисных Работ и Сервисных Товаров указывается в заказ-нарядах и накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3. Оплата выполненных Работ и Сервисных Товаров осуществляется Заказчиком на основании выставленного счета, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приемки автомобиля и Сервисных товаров представителем Заказчика.

5.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.5.Заказчик и Исполнитель по окончании каждого квартала обязаны осуществить бухгалтерскую сверку расчетов и подписать акт сверки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения сроков оказания Сервисных Услуг, поставки Сервисных Товаров, согласованных Сторонами в соответствующей заявке, Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0.1% от стоимости выполненных Сервисных Услуг/ Сервисных Товаров, за каждый день просрочки. Для взыскания пеней, Заказчик направляет Исполнителю письменное требование с уведомлением о вручении. Исполнитель обязан уплатить пени в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования. В противном случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд о принудительном взыскании пени.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Сервисных Услуг и Сервисных товаров Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 0.1% от стоимости неоплаченных Сервисных Услуг и Сервисных Товаров за каждый день просрочки. Оплата задолженности не освобождает Заказчика от оплаты пени. Для взыскания пеней Исполнитель направляет Заказчику письменное требование с уведомлением о вручении. Заказчик обязан уплатить пени в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право обратиться в суд о принудительном взыскании пени.

6.3. В случае нахождения автомобиля Заказчика на территории Исполнителя более 2 (двух) дней с момента получения уведомления от Исполнителя об окончании работ, Заказчик оплачивает Исполнителю ответственное хранение автомобиля в размере 300 (триста) рублей в день, начиная с третьего. Оплата за ответственное хранение автомобиля Заказчика производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным способом, не противоречащим законодательству РФ до получения автомобиля.

6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

6.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь): война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иное стихийное бедствие, издания актов компетентных государственных органов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

6.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в срок до 30 (тридцати) дней известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств, предоставляя независимое подтверждение наличия указанных обстоятельств, изданное компетентным государственным органом.

6.8.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне письменного

7. СПОРЫ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.

8.2. Срок действия настоящего договора не органичен.

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц.

8.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления все фактически оказанные Сервисные Услуги и стоимость Сервисных Товаров на основании выставленных счетов.

8.5. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств, в том числе по оплате пени.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН